Photo de couverture de Architecta
Architecta

Architecta

Activités d’architecture

Verfeil, Occitanie 352 abonnés

une architecture qui a du sens

À propos

Agence d'architecture Présentation 📐🛠 Architecta: c'est quoi? 📐🛠 Le début d'une nouvelle aventure avec plus de 10 ans d'expérience, à créer et imaginer des projets. 🏠 Notre savoir-faire 🏚 ✔️ Créer de nouveaux espaces de vie ✔️ Rénover des bâtiments anciens ✔️ Contruire des logements et bâtiments neufs ✔️ Utiliser des matériaux biosourcés ✔️ Pratiquer une architecture éco-responsable ⚠️ Notre terrain de jeu ⚠️ 🏢 Logement collectif 🏭 bâtiment tertiaire 🏡 maison individuelle 🏚 réhabilitation 🔜 Ici, on souhaite être acteur de notre région et de notre territoire mais on n'hésite pas non plus à sortir de notre région quand un beau projet s'offre à nous.

Site web
www.agence-architecta.fr
Secteur
Activités d’architecture
Taille de l’entreprise
2-10 employés
Siège social
Verfeil, Occitanie
Type
Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
Domaines
architecture, maitrise d'oeuvre, construction et rénovation

Lieux

Employés chez Architecta

Nouvelles

  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    🇪🇺 Eurocodes vs 🇫🇷 DTU : qui aura le dernier mot sur votre chantier ? Lorsque vous lancez un projet de construction ou de rénovation, vous entendez souvent parler de DTU et d’Eurocodes. Mais que signifient ces termes et surtout, quelles conséquences ont-ils sur la qualité, la sécurité et le coût de votre projet ? 🤔 ⚖️ Deux approches pour garantir un projet fiable ✅ Les #DTU (Documents Techniques Unifiés) sont des règles de construction éprouvées en France. Elles garantissent un travail conforme et reconnu par les assureurs. ✅ Les #Eurocodes, eux, sont des normes européennes basées sur des méthodes de calcul. Elles permettent d’optimiser certaines constructions, mais nécessitent des études techniques poussées. 🎯 CAS CONCRET : Le dimensionnement d’un plancher béton 📌 Cas 1 – Application DTU Un maçon réalise un plancher en béton armé en suivant le DTU 21.1. Il respecte les épaisseurs minimales, le ferraillage recommandé et la classe de béton prescrite. Aucun calcul spécifique n’est nécessaire : il applique les règles de l’art éprouvées. 📌 Cas 2 – Application Eurocodes Un ingénieur structure souhaite optimiser le plancher en réduisant son épaisseur pour limiter les coûts et améliorer les performances. Il applique l’Eurocode 2, réalise des calculs détaillés sur les charges et prouve que son choix respecte les exigences de sécurité. 🚧 Pourquoi est-ce important pour vous ? ✔ Un projet respectant les DTU vous protège juridiquement et assure une mise en œuvre fiable. ✔ L’optimisation via les Eurocodes peut être un atout, à condition d’être bien maîtrisée. ⚠️ En résumé Les artisans privilégient les DTU pour leur clarté, tandis que les bureaux de contrôle exigent parfois des Eurocodes. 👨⚖️ Que fait-on en cas de litige ? #DTU : Assurez-vous que votre projet respecte les règles reconnues. Cela vous garantit une protection juridique en cas de problème avec les artisans ou les assureurs. #Eurocodes : Ces normes nécessitent des calculs précis pour justifier techniquement les choix. Elles offrent plus de flexibilité, mais demandent des justifications solides en cas de litige. 💡 Notre conseil ✅ Projet standard ? Appliquez les DTU, clairs et éprouvés. ✅ Projet nécessitant une optimisation ? Faites valider vos choix par un calcul Eurocode. ➡️ Chez Architecta , nous trouvons l’équilibre entre ces deux logiques Nous adaptons nos choix en fonction des contraintes réglementaires, des coûts et des besoins de votre projet. 📌 Nous concevons des projets qui respectent les normes, sans surcoût inutile. 📌 Nous négocions avec les bureaux de contrôle pour éviter des exigences démesurées. 📌 Nous optimisons les choix techniques pour garantir un projet durable et maîtrisé. ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    ✨ BTP : notre #Baromètre des Prix des Matériaux en 2025 ? Hausse ou Baisse ? ✨ 🌡Après des années de hausses marquées, le secteur du BTP voit enfin des signes d’accalmie sur certains matériaux. Mais où en sommes-nous en 2025 ? --- 📉 #Matériaux en #baisse : Une opportunité pour la construction Bonne nouvelle pour les chantiers ! Plusieurs matériaux clés enregistrent des baisses significatives, principalement grâce à une stabilisation des matières premières et une meilleure disponibilité des stocks : ✅ #Béton prêt à l’emploi : -12 % en 2024 stabilisation en 2025. ✅ #Granulats (sable, gravier, etc.) : -4 % en 2024, quasi stable en 2025. ✅ #Tuiles et #briques : jusqu'à -25 % en 2024, tendance confirmée grâce à une production optimisée. ✅ #Bois de construction : -8 à -10 % en 2024, meilleure offre grâce aux importations du Canada et de Scandinavie. 💡 Ces baisses permettent une légère détente sur les coûts de construction, notamment pour les projets de maisons individuelles et les bâtiments traditionnels. --- 📈 #Matériaux en #hausse ou stabilisés : Des tensions persistent Si certaines matières deviennent plus accessibles, d’autres restent sous pression : 🔺 #Acier et #ferraillage : +3 à +5 % en 2025, impactés par la hausse des coûts. énergétiques et le durcissement des normes environnementales. 🔺 #Isolants thermiques et acoustiques : +4 % en 2024, toujours sous tension en raison de la forte demande liée à la rénovation énergétique ⚖️ #PVC et #plastiques : stabilisation après une envolée des prix entre 2020 et 2023. ⚖️ #Verre et #menuiseries : prix toujours élevés en raison du coût énergétique de la fabrication 💡Les matériaux soumis aux réglementations environnementales restent coûteux, mais leur stabilité actuelle pourrait éviter de nouvelles flambées de prix. --- 🔜 Tendances 2025 : Ce qu’il faut retenir 🔸 Des coûts plus accessibles pour les structures traditionnelles (briques, béton, bois). 🔸 Des prix sous tension sur l’acier et les isolants, poussés par les nouvelles normes environnementales. 🔸 Un marché du neuf encore fragilisé, mais un cadre plus prévisible pour les chantiers. 📢 Comment ces évolutions impactent-elles vos projets ? 👇💬 ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #architecta #architecture #architecteverfeil #architectetoulouse #constructiontoulouse  #renovationtoulouse #constructionverfeil #renovationverfeil #budgetmaitrise #construction #renovation #re2020 #maitrisersonbudget #Toulouse #Verfeil #Balma

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Tristan Poeydomenge

    Maîtrise d'œuvre & Foncier

    En bientôt 27 ans, j'ai pu constaté que... - Une équipe qui gagne des trophées a toujours un excellent coach, un staff aux petits soins et des joueurs talentueux. - Une entreprise saine et rentable, des managers performants et des salariés épanouis. - Une famille comblée, des parents aimants et des enfants épanouis. Mais, - Je n'ai pas pratiqué de sport à haut niveau (il me manquait la maturité au Taekwondo, la patience au golf et 30kg au rugby). - Pour le management, il y a Hervé Poeydomenge qui m'a toujours dit d'être le meilleur dans ce que je ferai (impossible donc pour moi sur ce secteur tant qu'il exerce, idem pour le golf). - Je ne suis pas encore père (car mes deux chats ne peuvent constituer un livret de famille selon la mairie...). En revanche, J'ai vu, entendu, compris et fait tout ce qu'il fallait pour mener à bien tous les projets de #construction de mes clients ! - On place sa #confiance en quelqu'un et non en une société, mon identité (que je ne peux changer) est ma plus grande #garantie. - Le secteur du #bâtiment en France est le même que celui de la restauration : on est capable du #meilleur comme du #pire... J'ai alors mis des années pour trouver : - Une #architecte qui a réconcilié esthétique et prix en comprenant le client au lieu de le juger (Elodie Peyrat). - Un #courtier et conseiller en #patrimoine qui n'a jamais manqué aucun de mes dossiers, (Dimitri REGOURD Expert en financement). - Mon duo (Fabien GASC), avec qui je traite le nouveau, l'impossible ou l'imprévu. On est les gendarmes des projets, les gardes du corps de nos clients. - Des #artisans solides, les meilleurs humains et techniciens que nous avons testés et sélectionnés. - Nos #partenaires exclusifs : fournisseurs, promoteur, notaire, avocat, géotechnicien, huissier, géomètre, qui se plient toujours en quatre pour obtenir les meilleurs délais et réponses pour nos clients. J'ai débuté ce métier dans la pire crise de l'histoire de ce secteur, notre modèle est donc adapté à ce marché, d'une #exigence extrême... Après plus de 6 mois de travail, nous avons réussi à matérialiser notre vision : Offrir des #maisons d'architecte, au #prix de celles d'un constructeur et maîtrisées de A à Z, ou devrais-je dire de T à C (du #Terrain à la #Cuisine). L'innovation et la recherche nous ont permis de proposer mieux pour moins cher (croyez-moi, il n'y a pas eu de raccourci...). Le tout dans une transparence totale, pas d'honoraires/commissions cachés. Finalement, après 27 ans, je me rends compte que je suis entouré d'une #équipe talentueuse, #saine et rentable alliant #performance et épanouissement pour former avec nos #clients et #partenaires une #famille comblée. PS : Si vous ne trouvez pas de publicité ou d'annonces nous concernant, rassurez-vous, nous travaillons uniquement au bouche-à-oreille... PPS : Comment ne pas parler de qualité et de confiance sans citer la meilleure personne pour imager mes propos Adrien JOUAULT, merci pour ton professionnalisme !

  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    🛑 Mal géré mon #planning = mon #chantier à l'arrêt ! 👷♂️ 🗓️ Penser qu’un chantier suit toujours son planning initial, c’est croire qu’il n’y aura jamais de bouchons sur la route… 🚧 🔜 Notre règle d’or : aligner le planning sur les disponibilités des artisans dès la demande de devis. 1️⃣ #Identifiez les étapes clés Un chantier, c’est comme un puzzle 🧩 : chaque pièce doit être posée au bon moment. - Préparation 🌍 : Terrassements, démolitions, raccordements. - Gros œuvre 🏗️ : Fondations, murs. - Second œuvre 🎨 : Plomberie, électricité, finitions. 💡 Astuce Architecta : Notez bien que chaque phase dépend de la précédente. Une erreur, et tout le calendrier s’effondre. 2️⃣ #Prévoyez des marges de sécurité Un chantier sans retard, ça n’existe pas. 😅Voici les aléas à anticiper : - Météo 🌧️ : Pluie, gel, canicule… - Fournisseurs 🚛 : Délais d’approvisionnement. - Administratif 🏢 : Permis, études techniques. 💡 Astuce Architecta : Ajoutez 10 % de temps en plus pour chaque étape clé. 3️⃣ #Coordonner les corps de métier 💥 Une mauvaise organisation, et tout le monde se marche sur les pieds. Voici les risques : - Évitez les conflits d’intervention 🔄 par Ex: un peintre avant la fin du placo. - Réunions régulières 📅 : Points hebdomadaires indispensables. 💡 Astuce Architecta : Affichez le planning sur le chantier. 4️⃣ #Vérifiez les délais artisans ❗ Analysez vos contrats : - Possibilité de prévoir une clause de retard ⌛ : Y a-t-il des pénalités prévues ? - Livraisons partielles 🚪 : Que se passe-t-il si une étape est livrée incomplète ? 💡 Astuce Architecta : Posez toutes vos questions à l’avance. 5️⃣ #Surveillez les interactions entre tâches 👀 Certaines étapes dépendent directement des précédentes et nécessitent un temps incompressible : - Séchage 🏗️ : Béton, chape - Ordre 🔧 : Un électricien avant les cloisons. 💡 Astuce Architecta : Planifiez ces étapes dès le départ. 6️⃣ #Utilisez des outils modernes ⌚️Simplifiez-vous la vie avec des outils adaptés : - Logiciels de gestion de chantier 💻 : Plannings interactifs avec des alertes automatiques et mises à jour en temps réel. - Applications mobiles 📱 : Suivez le chantier en direct, même à distance. 💡 Astuce Architecta : Bon outil = gain de temps et d’argent. 7️⃣ #Soignez les étapes finales 🔒 Ne laissez pas la fin du chantier être bâclée par manque de temps : - Finitions & nettoyage 🧹. Ces étapes prennent souvent plus de temps qu’on ne l’imagine. - Réception 🧐 : Vérifiez tout avant de signer. 💡 Astuce Architecta : Prenez le temps pour éviter les mauvaises surprises. ----- 🎯 #Conclusion : Un planning bien préparé, c’est un chantier réussi pour tous ! ------------------------------------------------------- 🗓 Alors n'attendez pas contactez-nous pour intégrer vos travaux à notre planning. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #Architecta #PlanificationTravaux #PlanningDeChantier

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    🚨 Attention : Ne laissez pas un devis mal fait ruiner vos travaux ! 🧾 Regarder uniquement le total d’un devis ? C’est comme juger une maison sans voir ses fondations ❌️📛 Ne commettez pas cette erreur fatale 💥 Un devis bien fait = un chantier bien fait ! 👉 Chaque ligne compte. Voici ce que vous devez vérifier : 1️⃣ Comprendre la structure du devis Désignations 🛠️ : Quels travaux exactement sont inclus ? Unités 📏 : M², m³ ou forfaits, chaque mesure doit être claire. Quantités 🔢 : Les quantités correspondent-elles à vos besoins ? Prix unitaires 💰 : Comparez-les avec les prix du marché pour éviter les mauvaises surprises. 2️⃣ Repérer les oublis fréquents 🔎 Attention ! Des postes cruciaux peuvent être oubliés ou sous-estimés : Préparatifs de chantier 🔨 : Mise en place, implantation et sécurité, n'oubliez rien ! Gestion des déchets ♻️ : Le nettoyage et recyclage sont-ils bien inclus ? Équipements spécifiques 🏗️ : Si des machines comme des pompes à béton sont nécessaires, vérifiez leur présence. 3️⃣ Valider les calculs et les quantités 🔢 Ne laissez pas d'erreur de calcul impacter votre budget ! Voici comment vérifier : Quantités 📐 : Les m² de briques et autres matériaux sont-ils suffisants ? Choix des matériaux 🧱 : Les matériaux sont-ils conformes aux normes / à l’étude thermique ...? 4️⃣ Vérifier les options et les précisions 🔎 Des descriptions floues peuvent vous coûter chères. Soyez vigilant : Descriptions floues ❓ : Si une mention comme "Plancher isolé à valider avec étude thermique" vous semble floue, demandez des précisions avant d’accepter. Finitions 🎨 : Vérifiez si les détails comme les jambages et les appuis respectent vos exigences (matériaux, couleur, etc.). 5️⃣ Comparer avec le plan et le besoin réel 🧾 Assurez-vous que le devis reflète exactement vos plans : Quantité de linteaux 📏 : La longueur des linteaux est-elle correcte ? Surface de briques 🧱 : 233 m² suffisent-ils pour couvrir toute la surface ? Position des grilles de ventilation 🌬️ : Comparez la position et la longueur des grilles à votre plan. 6️⃣ Vérifier la TVA et le total final 💥 Ne laissez pas d’erreur de TVA ou de calcul final perturber votre budget : Vérification de la TVA 20 / 10 / 5.5% ✅ : Elle doit être clairement indiquée. Total final 💰 : Le montant TTC doit correspondre à tous les travaux mentionnés. 7️⃣ Conseils pour sécuriser votre projet Demandez des explications 📞 : Si quelque chose vous semble flou, interrogez l’artisan. Préparez un comparatif 🔄 : Comparez plusieurs devis pour identifier les meilleures offres. Anticipez les avenants ⚠️ : Toute modification pendant le chantier peut entraîner des surcoûts, mieux vaut prévenir ! ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ l’année de la rénovation! Quel sont nos conseils pour se lancer.🏚🏢 🛠👷♂️ Une nouvelle année, c’est souvent l’occasion de concrétiser des #projets qui nous tiennent à cœur, la rénovation de sa #maison en un lieu qui vous ressemble ou la transformation d'un #investissement en une opération #rentable. Chez Architecta , nous savons qu’une #rénovation peut sembler complexe. Voici nos conseils pour bien démarrer votre projet et le vivre sereinement. 1️⃣ Établir un #budget réaliste 💸 Le budget est la pierre angulaire de tout projet de rénovation. Pour éviter les mauvaises surprises : 🔸️Évaluez vos priorités : Quels travaux sont indispensables ? Quelles améliorations sont secondaires ? 🔸️Prévoyez une marge de sécurité : Nous recommandons d’ajouter 10 à 15 % pour couvrir les imprévus. 🔸️Demandez des devis détaillés : Collaborez avec des professionnels qui offrent une transparence totale. 💡 Astuce Architecta : Pensez aux aides financières disponibles comme #MaPrimeRénov’ pour vos travaux énergétiques. --- 2️⃣ Anticiper les #démarches administratives 📝 La rénovation, c’est aussi une affaire de paperasse ! Selon l’ampleur des travaux, certaines autorisations peuvent être nécessaires : 🔸️Déclaration préalable de travaux : Pour des modifications légères, comme un ravalement de façade. 🔸️Permis de construire : Obligatoire pour des extensions ou des modifications structurelles importantes. 🔸️Règles locales : Consultez le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de votre commune. 💡 Astuce Architecta : En confiant votre projet à un #architecte, vous déléguez ces démarches pour gagner du temps. --- 3️⃣ Sélectionner les bons #artisans 🛠️ Un projet réussi repose sur une équipe compétente et de confiance : 🔸️Choisissez des experts certifiés : Vérifiez les qualifications et les assurances des artisans. 🔸️Privilégiez une vision globale : Travailler avec un architecte vous assure une cohérence esthétique et technique. 🔸️Demandez des références : Rien ne vaut les avis des anciens clients pour valider vos choix. 💡 Astuce Architecta : Nous mettons à votre disposition un réseau d’artisans expérimentés pour garantir des résultats à la hauteur de vos attentes. --- 4️⃣ #Planifier les étapes clés 🕒 Une bonne organisation est essentielle : 🔸️Calendrier précis : Définissez un planning réaliste en tenant compte des délais des fournisseurs. 🔸️Travaux prioritaires : Traitez d’abord les postes techniques (plomberie, électricité) avant la décoration. 💡 Astuce Architecta : un suivi régulier, programmez des points avec les professionnels pour ajuster si besoin. ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #Architecta #Rénovation #Architecture #ConseilsMaison #Auditrénovation

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    Et pour 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣, c'est quoi le programme? 🔹️Un tournant ? Certainement. 🔹️Un nouveau cycle ? Évidemment. Avec des #constructions qui démarreront ces prochains mois à: 📍Verfeil 📍La Salvetat Saint-Gilles 📍Plaisance-du-Touch 📍Blagnac Alors, chez Architecta , pour 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣, nous vous souhaitons… ✨ Une année aussi solide que nos structures porteuses ✨ Aussi lumineuse que les pièces de vie que nous concevons. 🚀 Et surtout, que vos rêves prennent forme. 🧱 On peut même vous aider avec les #fondations ! 😉 À bientôt sur le #terrain, ou ailleurs. Belle et heureuse année 2025 à toutes et à tous ! 🎉 ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #architecta #architecture #architecteverfeil #architectetoulouse #constructiontoulouse  #renovationtoulouse #constructionverfeil #renovationverfeil #budgetmaitrise #construction #renovation #re2020 #maitrisersonbudget #Toulouse #Verfeil #Balma

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    🎉 Une année 2024 inoubliable pour Architecta! 👍 2024 a marqué un tournant unique pour notre agence : c'est l'année où Architecta est née. 🚀 Dès nos premiers pas, nous avons eu l’honneur de collaborer avec des partenaires engagés du secteur de l’#immobilier pour concevoir des projets respectueux de l’#environnement et accessibles à tous. Grâce à votre #confiance, nous avons pu poser les bases d’un avenir plus durable, avec déjà plusieurs projets en cours. 🏗️ 👉 Et 2025 ? Nous sommes impatients de continuer à relever les défis de demain à vos côtés. Dès le début d’année, plusieurs chantiers de construction verront le jour, suivis de projets de rénovation ambitieux encore en phase d’étude. ✨ Un immense MERCI pour votre soutien et votre collaboration tout au long de cette belle aventure. 🙏 Toute l’équipe d’Architecta vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2025 remplie de réussite, d’inspiration et de beaux projets. 🎄🎆 ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #architecta #architecture #architecteverfeil #architectetoulouse #constructiontoulouse  #renovationtoulouse #constructionverfeil #renovationverfeil #budgetmaitrise #construction #renovation #re2020 #maitrisersonbudget #Toulouse #Verfeil #Balma

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    📜 J'adore raconter des histoires à mes clients 🤫 ➡️ Lorsqu’il s’agit de présenter un projet à nos clients, chez Architecta l’objectif principal est de raconter une histoire. Et pour cela quoi de mieux que des visuels immersifs pour captiver l’imagination ? 1️⃣ Pour une meilleure compréhension du projet: Un plan 2D, aussi précis soit-il, reste abstrait pour beaucoup. Avec nos rendus 3D, les matériaux prennent vie. 🪵 Le bois rend chaleureux 🧱 La brique révèle son caractère 💡 La lumière interagit avec chaque surface Les clients visualisent concrètement les ambiances, les espaces et les choix esthétiques que nous proposons. 👀 2️⃣ Un outil de décision puissant: Voir c’est croire ! Les textures de chaque matériau permettent à nos clients d’évaluer l’impact réel des couleurs ou encore des finitions. Cette immersion réduit les doutes, facilite les prises de décision et permet de se projeter dans son futur chez soi avant la pose de la première brique! 🏡 3️⃣ Pour une connexion émotionnelle: Nos rendus 3D ne sont pas qu’un outil technique, ils créent un lien émotionnel. En donnant une âme au projet dès la phase de conception, nos clients tombent amoureux de leur futur lieu de vie. 💛 ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #architecta #architecture #architecteverfeil #architectetoulouse #architectebalma #3DTextures #construction #renovation #constructiontoulouse  #renovationtoulouse #constructionverfeil #renovationverfeil #Toulouse #verfeil #balma

  • Architecta a republié ceci

    Voir le profil de Fabien GASC

    Responsable relation clients & partenaires chez Architecta (agence d'architecture)🧱 🏗 🏠

    💶Pourquoi j’ai refusé de l'ARGENT XXXX€ pour rester fidèle à mes principes💶 Récemment, j’ai été confronté à une situation qui, bien que surprenante, n’est malheureusement pas exceptionnelle dans notre secteur. Un artisan m’a proposé une rétrocommission de XXXX€ en échange de l’obtention d’un chantier. 🚫 Sa demande était simple : “On fait ça en espèces.” ➡️ Ma réponse a été tout aussi simple : NON NOUS NE TRAVAILLERONS PAS ENSEMBLE. Refuser cette somme peut paraître audacieux, voire naïf pour certains, mais pour nous, c’est une évidence. La transparence et l’éthique ne sont pas des options : elles sont au cœur de notre démarche. Pourquoi❓ 🏛️ Car le Code de Déontologie du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Occitanie est explicite sur ce point. ✅ Le Code de Déontologie adopté pour préserver l’intégrité de notre profession, fixe des principes clairs qui définissent notre manière de travailler. Voici quelques-uns des points essentiels : 1. Transparence de la rémunération 💸 🔹 Pas de rémunération cachée : Les honoraires doivent être clairs, justifiés et contractualisés avant le début de la mission. 🔹 Interdiction des rétrocommissions : Aucun paiement “sous la table” ou arrangement dissimulé n’est toléré. Toute rémunération doit refléter les services réellement rendus. 2. Indépendance totale 🚫 🔹 Loyauté envers le client : L’architecte doit agir uniquement dans l’intérêt du client, sans être influencé par des tiers. 🔹 Neutralité dans le choix des prestataires : Les décisions, comme sélectionner un artisan, doivent reposer sur des critères objectifs (qualité, compétences, prix) et non sur des avantages personnels. 3. Respect des engagements 🤝 🔹 Des contrats solides : Chaque mission commence par un contrat écrit définissant clairement le rôle de l’architecte et les conditions de collaboration. 🔹 Rigueur dans l’exécution : Une fois engagé, l’architecte doit respecter scrupuleusement les termes convenus. 4. Confidentialité et discrétion 🕵️♂️ 🔹 Les informations partagées par un client dans le cadre d’un projet restent strictement confidentielles. 5. Développement continu 📚 🔹 L’architecte a le devoir de maintenir et d’enrichir ses compétences tout au long de sa carrière pour garantir un service de qualité. En suivant ces principes, nous faisons plus qu’assurer un service d’excellence. Nous construisons un lien de confiance durable avec nos clients. Chez Architecta la transparence est une priorité. Nos honoraires sont clairs car ils reflètent une démarche complète qui va bien au-delà de la conception de bâtiments. ------------------------------------------------------- 🪪 Si vous avez des questions ou un projet en tête, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site. 📧 contact@agence-architecta.fr 🖥 www.agence-architecta.fr #architecta #architecture #economiedenergie #budgetmaitrise #construction #renovation #re2020 #maitrisersonbudget #Toulouse #verfei #balma

    • Aucune description alternative pour cette image

Pages similaires